СТО СТД 018-2013 Договор подряда на выполнение проектных работ

РАЗРАБОТАН ВЗАМЕНСТД СМК 004-2011 Договор подряда на выполнение проектных работ от 19.07.2011 г.ДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ: «09» апреля 2013 г.С изменениями №1 от "28" июня 2013 г.С изменениями №2 от "16" июля 2014 г.

ДОГОВОР № [номер договора]

подряда на выполнение проектных работ

г. Челябинск
[«(число)» (месяц) 20(год) г. договора]

[наименование организации Заказчика, в лице наименование должности Ф.И.О. в родительном падеже представителя организации, действующего на основании], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и [наименование организации Проектировщика, в лице наименование должности Ф.И.О. в родительном падеже представителя организации, действующего на основании], именуемое в дальнейшем «Проектировщик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Проектировщик принимает на себя обязательство выполнить Пакет(ы) работ, указанный(ые) в Спецификации(ях) (Приложение № 1), который(ые) включает работы по подготовке:

- проектной и рабочей документации в виде текстовых и графических материалов;

(далее – Продукт)

по Объекту(ам) Заказчика, указанному(ым) в Спецификации(ях) (Приложение № 1), на земельном участке: [кадастровый номер земельного участка] [гиперссылка на интерактивную публичную кадастровую карту земельного участка с сайта www.rosreestr.ru] по инвестиционному проекту: [наименование инвестиционного проекта с сайта ИСП].

1.2. Конкретный перечень в рамках Пакета работ, объем и стоимость промежуточных работ, которые обязан выполнить Проектировщик по настоящему договору, а также сроки их выполнения и сроки выполнения Пакета(ов) работ определены в Спецификации(ях) (Приложение № 1).

1.3. При выполнении обязательств по настоящему договору Стороны руководствуются:

а) настоящим договором, в том числе Заданием на разработку (Приложение № 2);

б) международными договорами и стандартами;

в) законодательством РФ, в том числе Гражданским кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, ФЗ от 27.12.2002 г. № 184 «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2012 г. № 272 «Об утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий»,

г) нормативными техническими документами (ГОСТ, СаНПиН, СНиП, техническими условиями, техническими регламентами, марками и т.д.), в том числе, ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

д) иными нормативными правовыми актами;

е) требованиями органов государственной власти и органов местного самоуправления в соответствии с их компетенцией;

ж) стандартами develop-man (далее – Стандарты). При этом такие Стандарты Сторонами не подписываются, а утверждаются Владельцем стандарта. Все указанные в настоящем договоре Стандарты и изменения к ним размещены и размещаются в открытом доступе в сети Интернет на сайтах по адресам: http://develop-man.ru и http://dokipedia.ru. Подписание Сторонами настоящего договора означает, что Стороны при заключении настоящего договора согласились на обязательное применение положений указанных в настоящем договоре Стандартов в отношениях по настоящему договору.

1.4. Право Проектировщика осуществлять работы, предусмотренные настоящим договором, подтверждается следующим документом: Свидетельство о членстве в СРО № [номер Свидетельства о членстве в СРО] от [дата выдачи Свидетельства о членстве в СРО]

1.5. Термины и определения используются в настоящем договоре в значениях, установленных СТО УП «Реестр терминов develop-man».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. В рамках разработки Продукта Проектировщик обязан:

2.1.1. Разработать и передать Заказчику Продукт, указанный в п. 1.1. настоящего договора, в сроки, установленные в Спецификации(ях) (Приложение № 1).

2.1.2. Предоставлять достоверную информацию Заказчику по письменному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего договора.

2.1.3. Передать Заказчику разработанный Продукт на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре и на компакт-диске в 1 (одном) экземпляре, содержащем полный набор файлов, полученных в процессе выполнения работ.

2.1.4. Устранять в срок не более 5 (пяти) рабочих дней недостатки и ошибки, дополнять Продукт по мотивированным письменным замечаниям Заказчика относительно качества и полноты Продукта и по замечаниям согласующих и экспертных органов, полученным в предусмотренном п. 4.2 настоящего договора порядке. При этом, если замечания и недостатки по разработанному Продукту оказались следствием некачественных исходных данных, предоставленных Заказчиком, то Проектировщик устраняет их за отдельную плату и Стороны вносят изменения в соответствующие приложения к договору.

2.1.5. Принять участие совместно с Заказчиком в согласовании готового Продукта (его частей/разделов), а также в прохождении экспертизы и контроля качества готового Продукта (его частей/разделов).

2.1.6. Согласовывать с Заказчиком и фиксировать в Продукте принятые проектные решения, давая краткое обоснование выбранному варианту конструктивных элементов и применяемых технологий.

2.1.7. Передать Заказчику в составе Продукта спецификации на материалы в том виде и с той степенью детализации, которые определены в Задании на разработку (Приложение № 3).

2.1.8. обеспечить участие представителя Проектировщика (в случае необходимости) в ежедневных селекторных совещаниях Заказчика в режиме видеоконференции через Microsoft Lync в следующее время: [день недели, время ежедневных селекторных совещаний], согласно СТО МИ «Инструкция по подключению подрядных организаций к селекторному совещанию».

2.2. В рамках разработки Продукта Проектировщик вправе:

2.2.1. Требовать от Заказчика исполнения обязательств по настоящему договору.

2.3. В рамках разработки Продукта Заказчик обязан:

2.3.1. Передать Проектировщику исходные данные, необходимые для разработки Продукта, указанные в Задании на разработку (Приложение № 2). В случае непредставления исходных данных в указанные в Задании на разработку (Приложение № 2) сроки Проектировщик в одностороннем порядке изменяет сроки выполнения Пакета(ов) работ на срок, равный количеству дней задержки предоставления исходных данных. При внесении Заказчиком изменений в исходные данные - сроки изменяются по согласованию сторон; при представлении некачественных исходных данных - сроки изменяются по согласованию сторон.

2.3.2. Принять разработанный и переданный Проектировщиком Продукт (его части/разделы) и подписать Акты сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4).

2.3.3. Оплатить выполненные Проектировщиком работы по разработке Продукта в соответствии с п. 3 настоящего договора.

2.3.4. Привлечь Проектировщика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками разработанного Продукта.

2.3.5. Передать до даты начала Пакета(ов) работ, указанной в Спецификации(ях) (Приложение № 1), или в сроки, указанные в Задании на разработку (Приложение № 2), исходные данные, определенные в Задании на разработку (Приложение № 2).

2.4. В рамках разработки Продукта Заказчик вправе:

2.4.1. Направлять Проектировщику мотивированные письменные замечания относительно качества и полноты Продукта.

2.4.2. В любое время проводить контрольные проверки выполненных Проектировщиком промежуточных работ.

2.4.3. Требовать от Проектировщика исполнения обязательств по настоящему договору.

3. СТОИМОСТЬ ПАКЕТА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость Пакета(ов) работ, выполняемого(ых) Проектировщиком по настоящему договору, складывается из стоимости промежуточных работ. Стоимость промежуточных работ и общая стоимость Пакета(ов) работ определены в Спецификации(ях) (Приложение № 1). При этом стоимость экспертизы указанного в п. 1.1 настоящего договора Продукта не входит в стоимость Пакета(ов) работ, выполняемого(ых) Проектировщиком по настоящему договору, и оплачивается в соответствии с договором, заключенным с третьим лицом на проведение экспертизы проектной документации.

3.2. Заказчик оплачивает выполняемые Проектировщиком промежуточные работы и Пакет(ы) работ по настоящему договору в следующем порядке:

3.2.1. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Спецификации(ий) (Приложение № 1) Заказчик оплачивает Проектировщику аванс в размере [размер авансового платежа в процентах] % (процентов) от общей стоимости промежуточных работ (Пакета(ов) работ), указанных в соответствующей(их) Спецификации(ях) (Приложение № 1). Указанные в настоящем пункте положения о порядке оплаты аванса распространяют свое действие на все Спецификации (Приложение № 1) по настоящему договору вне зависимости от даты их подписания.

3.2.2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4) Заказчик производит с Проектировщиком окончательный расчет за промежуточные работы (Пакет(ы) работ), указанные в Акте сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4), за вычетом оплаченного Заказчиком Проектировщику аванса.

3.3. Оплата по настоящему договору осуществляется путем безналичных перечислений денежных средств на указанный в настоящем договоре расчетный счет Подрядчика, либо иным не запрещенным законодательством способом по дополнительному соглашению сторон.

3.4. Датой оплаты считается дата снятия денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ПРИЕМКИ И СДАЧИ ПАКЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется после окончания выполнения Проектировщиком одной промежуточной работы в составе и сроки, определенные согласно Спецификации (Приложение № 1), и оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4). В течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания выполнения одной промежуточной работы в срок, указанный в Спецификации (Приложение № 1), Проектировщик обязан предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4) с приложением соответствующего результата выполненных промежуточных работ (раздел/часть проектной, рабочей документации).

4.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4) и результата выполненных промежуточных работ Заказчик обязан рассмотреть и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4) и один экземпляр вернуть Проектировщику либо представить мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4). При этом приемка и оплата результата выполненных промежуточных работ приостанавливается на срок проведения экспертизы или осуществления контроля качества результата выполненных промежуточных работ. В случае если Проектировщик не предоставил результат выполненных промежуточных работ Заказчик приостанавливает приемку и оплату результата выполненных работ на срок до момента предоставления такого результата.

4.3. В случае неподписания акта или ненаправления мотивированного отказа от его подписания Заказчиком в срок, указанный в п. 4.2 настоящего договора, Проектировщик подписывает в одностороннем порядке Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4), и он считается согласованным Сторонами и промежуточная работа – выполненной.

4.4. Пакет(ы) Работ считается(ются) выполненным(и) (завершенным(и)) после подписания Актов сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4) по всем выполненным промежуточным работам по Пакету(ам) работ и предоставления Заказчику всего Продукта в целом и получения Заказчиком всех положительных заключений экспертизы и положительных актов контроля качества Продукта.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Проектировщик несет ответственность за соблюдение сроков выполнения промежуточных работ по договору, в том числе сроков сдачи разработанного Продукта, установленных Спецификацией(ями) (Приложение № 1). В случае нарушения Проектировщиком сроков, Заказчик вправе начислить Проектировщику неустойку (пеню) в размере 0,2 (ноль целых две десятых) % от стоимости невыполненных промежуточных работ за каждый день просрочки.

5.2. Проектировщик несет ответственность за соблюдение указанных в п. 2.1.4 настоящего договора сроков доработки Продукта по мотивированным замечаниям Заказчика, а также по замечаниям согласующих и экспертных органов. В случае нарушения Проектировщиком сроков доработки Продукта, Заказчик вправе начислить неустойку (пеню) в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) % от общей стоимости Пакета(ов) за каждый день просрочки.

5.3. Заказчик вправе начислить Проектировщику неустойку (штраф) в размере 5000 (пяти тысяч) руб. за каждый случай несоответствия между разделами проектной и рабочей документации, а также неустойку (штраф) в размере 1000 (одной тысячи) руб. за каждый случай отсутствия Проектировщика без уважительных причин на ежедневном селекторном совещании, подтвержденный видеозаписью соответствующего совещания.

5.4. В случае обнаружения факта указания в Акте(ах) сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4) фактически не выполненных работ, Заказчик вправе начислить Проектировщику неустойку (штраф) в 5-ти кратном размере стоимости фактически не выполненных, но предъявленных работ в Акте(ах) сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4).

5.5. Суммы неустоек (штрафов, пеней) по настоящему договору могут удерживаться Заказчиком в безакцептном порядке с суммы, подлежащей оплате Проектировщику по настоящему договору. Сумма неустоек (штрафов, пеней), подлежащая безакцептному списанию, указывается в Акте(ах) сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4).

5.6. Проектировщик несет ответственность за недостатки разработанного Продукта при реализации Продукта, а также в процессе эксплуатации объекта, построенного по разработанному Продукту. При обнаружении недостатков Проектировщик обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками Продукта. При этом Заказчик самостоятельно несет ответственность за недостатки Продукта, возникшие в результате согласования Заказчиком требований к Продукту, не соответствующих рекомендуемым правилам.

5.7. Проектировщик не несет ответственность за негативные последствия, вызванные использованием Продукта на других объектах Заказчика.

5.8. Заказчик несет ответственность за соблюдение сроков исполнения обязательств по оплате, предусмотренных разделом 3 настоящего договора. За нарушение Заказчиком сроков исполнения обязательств по оплате Проектировщик вправе начислить Заказчику неустойку (пеню) в размере 0,2 (ноль целых две десятых) % от суммы долга, за каждый день просрочки. Заказчик не считается нарушившим сроки исполнения обязательств по оплате, а неустойка (пеня) не начисляется в случае, если оплата не была произведена по причине мотивированных замечаний по Акту сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4) и возврата Продукта (раздела или части Продукта) Проектировщику на доработку.

5.9. Заказчик несет ответственность за соблюдение указанного в п. 2.3.5 настоящего договора срока предоставления исходных данных. За нарушение Заказчиком указанного срока Проектировщик вправе начислить Заказчику неустойку (пени) исходя из цены единичной часовой работы за нормо-час, указанной в Спецификации(ях) (Приложение № 1), за каждый час просрочки в рабочую смену.

5.10. Уплата неустойки (пеней, штрафов), а также возмещение убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, не освобождают Стороны от исполнения обязательств в натуре.

5.11. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ПЕРЕДАЧА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ (НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ)

6.1. Исключительные права на разработанный по настоящему договору Продукт в полном объеме переходят к Заказчику после подписания Акта(ов) сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4). Стоимость передаваемых исключительных прав включена в общую стоимость настоящего договора и дополнительной оплате не подлежит. Использование разработанного по настоящему договору Продукта разрешается многократно.

6.2. Проектировщик заверяет Заказчика, что все возможные произведения, входящие в Продукт, созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Проектировщиком и в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных (неисключительных) прав на использование произведений.

6.3. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских имущественных прав на произведения, входящие в Продукт, Проектировщик обязуется солидарно с Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения любого юрисдикционного органа принять на себя возмещение причиненных Заказчику убытков.

6.4. Авторское вознаграждение включено в стоимость Пакета(ов) по настоящему договору.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с [«(число)» (месяц) 20(год) г.] и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7.2. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия.

7.3. Стороны вправе в период действия настоящего договора вносить изменения в следующие Приложения к настоящему договору: Спецификация(ии) (Приложение № 1), Задание на разработку (Приложение № 2), Список представителей Сторон (Приложение № 3) путем подписания новых Приложений. При этом новое Приложение вступает в силу, а предыдущее Приложение утрачивает силу с момента подписания Сторонами Приложения в новой редакции. Подписание Приложения считается изменением в случае, если подписывается Приложение на тот же Пакет работ и на тот же Объект Заказчика, на которые имеется подписанное (действующее) Приложение. В случае если подписывается Приложение на Пакет работ или Объект Заказчика, на который отсутствует подписанное (действующее) Приложение, то Приложение вступает в силу без изменения подписанных (действующих) Приложений.

В измененную Спецификацию (Приложение № 1) должны быть включены позиции работ, содержащиеся в Спецификации (Приложение № 1) в старой редакции, неуказанные в подписанном(ых) Сторонами Акте(ах) сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4), подвергшиеся и не подвергшиеся изменению, а также позиции работ, не содержащиеся в Спецификации (Приложение № 1) в старой редакции, и дополняющие ее новыми видами работ. При этом измененная Спецификация (Приложение № 1) не должна содержать исключенные позиции работ.

7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению обеих сторон либо в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим договором и законодательством РФ.

7.5. Заказчик вправе расторгнуть в одностороннем порядке настоящий договор при условии оплаты Проектировщику фактически выполненных работ.

7.6. Проектировщик вправе отказаться от исполнения договора при условии полного возмещения Заказчику убытков. Возмещение убытков Заказчику не производится при отказе Проектировщика от исполнения настоящего договора в случае нарушения Заказчиком сроков исполнения обязательств по оплате.

7.7. Сторона, решившая расторгнуть договор в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и настоящим договором, направляет другой стороне письменное Уведомление о расторжении договора (Приложение № 5) Расторжение договора вступает в силу с момента его получения другой стороной.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Под обстоятельствами непреодолимой силой Стороны подразумевают внешние и чрезвычайные события, которые не существовали во время подписания настоящего договора, возникшие помимо воли Сторон, наступлению и действию которых стороны не могли воспрепятствовать с помощью мер и средств, применение которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от Стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят войну, введение чрезвычайного положения, стихийные бедствия (наводнения, ураганы, землетрясения, пожары), эпидемии, забастовки (за исключением забастовок работников Сторон), гражданские волнения, восстания, блокаду, акты военного или противоправного переворота, ионизирующее излучение или радиоактивное заражение, принятие нормативных актов органов государственной власти РФ и местного самоуправления, препятствующих выполнению обязательств по Договору

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства в силу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), должна в письменной форме уведомить другую Сторону и предоставить подтверждение их наступления. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.

8.3. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 15 календарных дней, то Стороны обсуждают, какие меры следует принять для продолжения выполнения работ. Если в течение 15 календарных дней Стороны не смогут договориться, то каждая из сторон вправе требовать расторжения договора.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения обязательств по настоящему договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего договора, за исключением случая, предусмотренного п. 9.4 настоящего договора.

9.2. Требования п. 9.1 настоящего договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом. В этом случае Стороны обязаны уведомлять друг друга об объеме и характере предоставляемой информации.

9.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 9 настоящего договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

9.4. Стороны настоящим выражают свою волю и дают согласие на размещение текста настоящего договора с указанием наименования организаций Сторон в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Если стороной настоящего договора является физическое лицо или индивидуальный предприниматель, то эта Сторона дает свое согласие на размещение текста настоящего договора с указанием своих фамилии и инициалов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Любая из сторон вправе передать текст настоящего договора третьему лицу с целью размещения настоящего договора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и дальнейшего сопровождения использования сайта.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному для каждой Стороны, а в случае, предусмотренном п. 10.5 настоящего договора, заключен путем обмена электронными документами, подписанными с применением (использованием) неквалифицированной или квалифицированной электронной подписи сторон.

10.2. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, относящиеся к настоящему договору, теряют силу, если они противоречат настоящему договору.

10.3. Для взаимодействия по настоящему договору Стороны назначили своих уполномоченных представителей, которые указаны в Списке представителей Сторон (Приложение № 3).

10.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами в досудебном порядке путем переговоров или путем направления претензий. Срок рассмотрения претензий – 20 (двадцать) календарных дней с момента ее получения. Споры, по которым Стороны не достигли договоренности, разрешаются в судебном порядке в арбитражном суде в соответствии с законодательством РФ.

10.5. Если стороны настоящего договора владеют неквалифицированной или квалифицированной электронной подписью, созданной с использованием средств электронной подписи на основе сертификатов ключей электронной подписи удостоверяющего центра: [наименование удостоверяющего центра; ОГРН; ИНН; КПП; адрес регистрации] (далее – Удостоверяющий центр), то стороны настоящего Договора, являясь участниками электронного взаимодействия, в соответствии с положениями статьи 160 Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об электронной подписи» № 63-ФЗ от 06.04.2011 г., части 4 статьи 11 и статьи 15 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ, пришли к соглашению, что все документы, связанные с заключением, исполнением, изменением и расторжением настоящего договора и иные документы и информацию в рамках настоящего договора, обязаны предоставлять (выставлять, направлять, передавать, подавать) в виде электронных документов, подписанных с применением (использованием) неквалифицированной или квалифицированной электронной подписи. Указанные электронные документы и документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью, признаются Сторонами равнозначными.

Сторонам настоящего договора известны и понятны в рамках настоящего Договора все возможные риски обмена документами, предоставляемыми в электронной форме (электронными документами), в числе которых, утеря, кража, подлог, уничтожение электронных документов и другие риски.

Стороны настоящего Договора обязаны предоставлять (выставлять, направлять, передавать, подавать, согласовывать) электронные документы:

при наличии доступа к информационной системе - только посредством использования данной информационной системы,

при отсутствии доступа к информационной системе - с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет, а также иными способами, позволяющими передать электронные документы, в том числе посредством направления по указанному в настоящем договоре адресу электронной почты.

10.6. В случае изменения реквизитов, указанных в п. 11 настоящего договора, или реорганизации Стороны информируют друг друга по электронной почте не позднее 5 (пяти) рабочих дней.

10.7. Все отчеты, акты, документация, корреспонденция и иные документы, создаваемые Сторонами в ходе исполнения Договора, в обязательном порядке должны содержать гипертекстовые ссылки на информацию, размещенную в доступном для обеих Сторон источнике, в том числе на сайтах в сети Интернет, согласно СТО УП «Требования к формату информации, передаваемой в процессе реализации ИСП».

10.8. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие приложения:

- Спецификация(ии) (Приложение № 1)

- Задание на разработку (Приложение № 2)

- Список представителей Сторон (Приложение № 3).

10.9. Следующие документы, составленные по нижеуказанным формам, становятся неотъемлемой частью настоящего договора в качестве следующих приложений с момента их подписания:

- Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме согласно СТО Форма документа «Акт сдачи-приемки выполненных работ» – http://dokipedia.ru/document/5161717 (Приложение № 4)

- Уведомление о расторжении договора по форме согласно СТО Форма документа «Уведомление о расторжении договора» – http://dokipedia.ru/document/5152983 (Приложение № 5).

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:
Проектировщик:
[наименование организации Заказчика]Юридический адрес: [Юридический адрес организации Заказчика]
Фактический адрес/почтовый адрес: [Фактический адрес/почтовый адрес организации Заказчика]
[наименование организации Проектировщика]Юридический адрес: [Юридический адрес организации Проектировщика]
Фактический адрес/почтовый адрес: [Фактический адрес/почтовый адрес организации Проектировщика]
ИНН/КПП: [ИНН/КПП организации Заказчика] ИНН/КПП: [ИНН/КПП организации Проектировщика]
ОГРН: [ОГРН организации Заказчика] ОГРН: [ОГРН организации Проектировщика]
Р/с: [Р/с организации Заказчика]в [наименование банка] Р/с: [Р/с организации Проектировщика]в [наименование банка]
БИК: [БИК организации Заказчика] БИК: [БИК организации Проектировщика]
К/с: [К/с организации Заказчика] К/с: [К/с организации Проектировщика]
Телефон/факс: [телефон/факс Заказчика]
Телефон/факс: [телефон/факс Проектировщика]
Сайт: [Электронный адрес сайта Заказчика]
Сайт: [Электронный адрес сайта Проектировщика]
Адрес электронной почты: [Адрес электронной почты Заказчика]
Адрес электронной почты: [Адрес электронной почты Проектировщика]
__________________/[Ф.И.О. представителя Заказчика] ________________/[Ф.И.О. представителя Проектировщика]

Приложение № 1

к договору подряда на выполнение проектных работ

№[номер договора] от [«(число)» (месяц) 20(год) г. договора]

[Согласно СТО Форма документа «Спецификация «Пакет работ»].

Приложение № 2

к договору подряда на выполнение проектных работ

№ [номер договора] от [«(число)» (месяц) 20(год) г. договора]

[Согласно СТО Форма документа «Задание на разработку»].

Приложение № 3

к договору подряда на выполнение проектных работ

№ [номер договора] от [«(число)» (месяц) 20(год) г. договора]

[Согласно СТО Форма документа «Список представителей Сторон»].